装修公司延期如何处理

1、发现装修公司延期的时候，业主应该先把装修公司延期的具体原因找出来，然后根据实际原因来确定清楚装修公司延期的责任方，导致的原因不同，责任方也就会不一样，而最终采取的处理措施也会不一样。

2、若装修公司延期是因为业主自己没有根据约定完成相应的施工工作，或者是因为业主没有及时提供必须的施工材料，或者是因为装修材料出现了质量问题，或者是因为业主没有及时根据装修合同约定支付装修款导致的，那么装修公司延期就是业主自己造成的，业主需要自己承担延期责任和相应的经济损失。

3、若装修公司延期是因为装修公司没有按时开始装修施工，或者是因为装修公司经常无故停工，或者是因为装修公司购买的装修材料出现了质量问题，导致装修施工出现返工、整改等导致的，那么装修公司延期就是装修公司自己造成的，装修公司自己需要承担相应的责任和经济赔偿。

4、当装修公司延期是装修公司自己造成的时候，业主就可以根据装修施工合同中的相关约定来进行执行，要求装修公司承担相应的责任和经济赔偿，从而确保自己的合法权益不被伤害。假如装修公司拒绝或者是耍赖的话，那么业主就可以通过消费者协会、法院等来保护自己合法权益。

5、装修施工期间，若有发现装修施工有可能出现装修延期现象，并且延期并不是双方故意造成的话，那么业主和装修公司也可以签订补充协议，将装修交房日期延迟一段时间。假如装修施工合同中没有关于装修延期的相关违约约定的话，也可以签订补充协议，将相关的处理、赔偿约定添加进去。